窝工费按窝工人数和天数,根据当地的工资标准进行补偿。窝工费的规费和税金也要计取。
承包商（包括分包商）因发包方的原因引起窝工的，应当有法律依据提出窝工索赔请求。《中华人民共和国建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 定义：
工程建设索赔通常是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
索赔处理的原则：以合同为依据；以完整、真实的索赔证据为基础；及时、合理地处理索赔。
扩展资料：
索赔程序：
1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔处理的原则：以合同为依据；以完整、真实的索赔证据为基础；及时、合理地处理索赔。
参考资料来源：百度百科—窝工
参考资料来源：百度百科—建设工程索赔
窝工费，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。本文所指建设工程，是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。
1、首先确定窝工的工期，停工了多长时间，这是基础
2、窝工主要计算人工、机械租赁、材料租赁等增加的费用。
3、人工费的计算：统计人员的种类：管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数，（作为施工单位可以把这些人员分类，按实际或市场价分别计算人工费，这样费用会多一些，但是业主肯定不会这么给你，一般按你投标时的人工单价来计算的，这个你自己把握）
4、机械费、材料租赁费等计算原理同人工费，总之你现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数
5、还可以计算赶工费，应为合同竣工工期是不能变的，所以要把窝工的工期抢回来，肯定需要加班加点抢工期，再把赶工费也计算上
6、如果不要赶工费，按就向业主增加工期，把合同工期相应顺延
规费和税金是政府收取的，只要发生直接费，就必须计算规费和税金。利润是企业得到的，所以有些索赔是不给利润的。
要计取的，同设备进出场费、模板一次性摊销费等发生的直接费一样小计入分部分项工程费，再算规费和税金。
我认为窝工费，是不计算管理费和利润的，但是仍然要计取规费和税金。
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024